Entidades deberán pagar millonaria indemnización por obras de Estadio La Portada

El Tercer Juzgado de Letras de La Serena condenó a la municipalidad local, al Gobierno Regional de Coquimbo y al Instituto Nacional de Deportes (IND), a pagar conjuntamente a la Sociedad Anónima de Obras y Servicios Copasa, una indemnización de perjuicios de $610.265.141 y por los gastos derivados de los aumentos de plazo del contrato la suma de $2.812.799.174, en la ejecución de las obras de demolición y reposición del estadio La Portada de la ciudad.

En el fallo, la magistrada Cecilia Rojas Nogerol acogió parcialmente la demanda de indemnización de perjuicios y la subsidiaria de cobro de pesos, tras establecer el incumplimiento contractual aprobado en agosto de 2012, al no pagar la totalidad de las obras extraordinarias encargadas.

Asimismo, dio por acreditado que la Municipalidad, y subsidiariamente el IND y el Gobierno Regional, modificó el programa de trabajo sin indemnizar al demandante por los mayores gastos generales en los que incurrió, tal como lo estipulaba el contrato.

$3.400 millones de indemnización tendrían que pagar los organismos involucrados a la empresa COPASA.

“Evidentemente este incumplimiento contractual causó al contratista el daño emergente que refiere, pues su patrimonio resultó efectivamente disminuido en una determinada cantidad de dinero a raíz del actuar negligente del mandante, quien encargó estas nuevas obras y no las pagó (...) la circunstancia de tratarse de un contrato a suma alzada, esto es, aquél por el cual se conviene la construcción de una obra determinada dentro de un plazo y precio prefijado, no significa que el contratista asuma dentro del precio acordado los efectos de los incumplimientos del mandante de la obra. Al efecto, la Corte Suprema ha sostenido que la circunstancia de ser un contrato a suma alzada no puede conllevar que el contratista deba asumir los riesgos o mayores costos cuando ellos sean imputables al actuar negligente del mandante”, sostiene el fallo.

Resolución que agrega: “las partes estipularon que cuando el mejor cumplimiento de las finalidades institucionales lo aconsejaran, la Municipalidad podía modificar el programa de trabajo indemnizando al contratista los mayores gastos generales, proporcionales al aumento de plazo en que se incurriera, pagaderos al tiempo de practicarse la liquidación del contrato. A su vez, de acuerdo al punto 12 de las Bases de Licitación, las obras contratadas sólo podían ser modificadas con aprobación previa del Director Nacional o Regional del Instituto Nacional de Deportes o del Gobierno Regional, según correspondiera, sobre la base de una proposición del Municipio con informe de la Inspección Técnica de la Obra”.

Por tanto, concluye que: “se acoge parcialmente la demanda de indemnización de perjuicios por incumplimiento contractual, interpuesta (…) por la Sociedad Anónima de Obras y Servicios, COPASA, agencia en Chile, representada por don Carlos Valeiro Solsona, en contra de Ilustre Municipalidad de La Serena, representada por su Alcalde don Roberto Jacob Jure, el Gobierno Regional de Coquimbo, representado por su Intendente Regional, y el Instituto Nacional de Deportes, representado por su Director Nacional, sólo en cuanto se les condena a pagar, conjuntamente, la suma de $610.265.141 y los intereses corrientes para operaciones no reajustables, devengados por los días de retraso en el pago”.

Como también la demanda subsidiaria de cobro de pesos interpuesta “(…) sólo en cuanto se les condena a pagar, conjuntamente, los mayores gastos generales causados por los aumentos de plazo del contrato, por la suma de $2.812.799.174 (dos mil ochocientos doce millones setecientos noventa y nueve mil ciento setenta y cuatro pesos)”.

Respuesta del municipio

El alcalde Robeto Jacob se refirió a esta situación.

"Efectivamente hemos recibido la notificación de la resolución del 3er Juzgado de Letras, en relación a una demanda de la empresa COPASA, contra el Gobierno Regional, el IND y el municipio. Ellos demandaron por cerca de $5 mil millones y en esta primera instancia la corte determinó una rebaja en más de 2 mil millones a lo que ellos pedían", indicó.

En relación al proceso judicial, Jacob señaló que el equipo jurídico ya está trabajando en la apelación.

"Esta es la primera de 3 etapas, tenemos 15 días para presentar una apelación en la corte de Apelaciones o posteriormente en la Corte Suprema, esta no es una resolución definitiva y ya nuestro equipo jurídico está trabajando para apelar, lo ideal sería no pagar o de lo contrario pagar lo mínimo posible, pero aquí somos 3 actores involucrados", indicó.

"Nuestro equipo jurídico está trabajando para apelar, lo ideal sería no pagar o de lo contrario pagar lo mínimo posible, pero aquí somos 3 actores involucrados", indicó el alcalde Roberto Jacob.

Finalmente en relación al reclamo por parte de la empresa, el edil indicó que esperan llegar a buen puerto ante esta situación.

"Uno de los reclamos es por la demora en las obras del estadio, lo que generó costos extras a la empresa. Eso está relacionado al cambio de la norma antisísmica, pero son situaciones que no estaban en nuestras manos, sino en el IND entidad a cargo del diseño de la obra, pero tratatemos que esta situación llegue a buen término", finalizó.